Договор на организацию канализации

Содержание
  1. Договор подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в строящемся доме
  2. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
  3. 3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
  4. 4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
  5. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  6. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  7. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  8. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  9. 9. ПРИЛОЖЕНИЕ
  10. 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  11. Что делать, чтобы получить разрешение на подключение канализации к участку
  12. С чего нужно начать
  13. Что нужно для получения разрешения на врезку в центральную канализационную сеть
  14. Сроки и стоимость оформления необходимых документов
  15. Чем грозит несанкционированное подключение канализации
  16. Полезная информация о правилах пользования канализационной системой в отдельном доме или здании
  17. Коротко о главном
  18. Отправим материал на почту
  19. Образец договора на прочистку канализации для юр. лиц 2020
  20. 1. Предмет Договора:
  21. 2. Сроки выполнения работ
  22. 3. Права и обязанности Сторон
  23. 4. Цена Договора
  24. 5. Ответственность
  25. 6. Порядок рассмотрения споров
  26. 7. Досрочное расторжение Договора
  27. 8. Срок действия договора
  28. 9. Заключительные положения
  29. 10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Договор подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в строящемся доме

Договор на организацию канализации
г. __________ “___”________ ____ г._______________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ______________________________________________________, действующ___ (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (документ, подтверждающий полномочия)и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ______________________________________________________, действующ___ (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)на основании ___________________________________________, с другой стороны, (документ, подтверждающий полномочия)заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими силами комплекс работ по прокладке сетей водопровода и канализации в строящемся ________________ (___-этажном, многоквартирном и пр.) доме по адресу: _________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу Подрядчика.

1.2. Объем работ по настоящему Договору:

1.2.1. ___________________________________________;

1.2.2. ___________________________________________;

1.2.3. ___________________________________________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить весь комплекс работ по прокладке сетей водопровода и канализации своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе оказания услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами.

2.1.4. Обеспечить высокое качество производства работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, а также контроль за качеством поставленных для производства работ материалов, подтверждаемым заводскими сертификатами или паспортами соответствия уполномоченных органов в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

2.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

2.1.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. При этом Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, поставленных для производства работ.

2.1.7. Обеспечить совместно с Заказчиком подписание необходимых разрешений на ввод результатов выполненных работ в эксплуатацию.

2.1.8. Представить Заказчику Акты выполненных работ (Приложение N 1) после завершения работ по прокладке сетей водопровода и канализации.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.2.2. При отсутствии замечаний подписать предъявляемые Подрядчиком Акты выполненных работ после их получения и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании рабочей документации, полученными Подрядчиком от Заказчика (Приложения N___ и ____ соответственно).

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Начало работ: ______________________________;

3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по прокладке сетей водопровода и канализации осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей Стороны Акты выполненных работ, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней, в случае отсутствия замечаний, обязан отправить Подрядчику подписанные со своей Стороны Акты выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (_____________) рублей, в т.ч. НДС ____ (________________) рублей. Полный перечень и стоимость всех вспомогательных работ по Договору указаны в Смете (Приложение N ___).

4.2. Стоимость настоящего Договора включает стоимость работ, материалов и оборудования.

4.3. Аванс в размере ____ % стоимости работ ______ (______________) рублей, в т.ч. НДС _______ (___________) рублей от расчетной стоимости выплачивается в течение _______ рабочих дней со дня подписания настоящего Договора и предъявления счета, и подлежит зачету при окончательной оплате работ.

4.4. Окончательная оплата по настоящему Договору производитсяЗаказчиком в течение ____ дней после подписания и согласования в ________________________________________________________ Актов выполненных работ и на(наименование органов, согласующих ввод в эксплуатацию сеть водопровода иканализации)основании выставленных Подрядчиком счетов и счета-фактуры.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчика Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды, а также за обеспечение своевременной уборки строительного мусора в пределах своей рабочей зоны.

5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Актов выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

9.1. Копия лицензии Подрядчика на производство комплекса работ по прокладке сетей водопровода и канализации в строящемся ____________________ доме;

9.2. Смета;

9.3. Рабочая документация;

9.4. Акт выполненных работ (Приложение N 1).

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

—————————————————————————¦ Подрядчик Заказчик ¦¦________”_________________________” ________”___________________________”¦¦Юридический/почтовый адрес:_______ Юридический/почтовый адрес:___________¦¦__________________________________ ______________________________________¦¦ИНН/КПП __________________________ ИНН/КПП ______________________________¦¦ОГРН _____________________________ ОГРН _________________________________¦¦Тел.: ____________ Факс:__________ Тел.: _____________ Факс:_____________¦¦Адрес электронной почты:__________ Адрес электронной почты:______________¦¦ ¦¦(вариант: (вариант: ¦¦__________________________________ ______________________________________¦¦ (Ф.И.О. индивидуального (Ф.И.О. индивидуального ¦¦ предпринимателя) предпринимателя) ¦¦Адрес: ___________________________ Адрес: _______________________________¦¦__________________________________ ______________________________________¦¦__________________________________ ______________________________________¦¦Паспорт Паспорт ¦¦__________________________________ ______________________________________¦¦выдан выдан ¦¦__________________________________ ______________________________________¦¦”___”__________________ ____ г. “___”__________________ ____ г. ¦¦Тел.: _________________________) Тел.: _________________________) ¦¦ ¦¦ ¦¦_______________ / ______________ _______________ / ______________ ¦¦ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) ¦¦ МП МП ¦—————————————————————————

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5

Что делать, чтобы получить разрешение на подключение канализации к участку

Договор на организацию канализации

При строительстве коттеджа или дачного домика на загородном участке владельцу нужно разрешение на подключение канализации для врезки в централизованную систему. Читайте статью и узнаете, какие документы потребуются для согласования, какие процедуры надо пройти, чем грозит несанкционированное подключение (размеры штрафов для частных и юридических лиц).

Разрешения нужно получать через специализированные компании в соответствующем региональном подразделении департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также других служб.

Подключение канализации Источник sking.ru

Согласованное подключение к централизованной системе канализации даёт домовладельцу ряд преимуществ:

  • Экономия на покупке и проведении системы канализации.
  • Простота и экономичность обслуживания сети.
  • Отсутствие необходимости постоянного контроля уровня и состояния сточных вод.

При устройстве канализации нужно соблюдать соответствующие с ГОСТы и СанПиНы, которые входят в свод правил по проектированию, проведению и обслуживанию разных видов канализационных сетей.

С чего нужно начать

Для подключения канализации дома нужно выбрать способ подключения (раздельный, смешанный). Можно раздельно подключить бытовую и ливневую канализацию, или же выбрать смешанную систему (если по такому же принципу устроена централизованная сеть).

Нужно также проверить, не лежит ли земельный участок в зоне водоохранного места, на территории с особыми условиями использования. К водоохранным зонам относятся территории, примыкающие к берегу реки, водохранилища, озера, моря и другим водных объектов. При проведении канализации на земле водохраняемой территории, необходимо обеспечить обеззараживание сточных вод ультрафиолетом.

Разработка проектной документации Источник pbplus.com.ua

Как получить разрешение на канализацию и что нужно сделать:

  • Заказать услуги геодезической фирмы, специалисты которой разработают схему подключения.

Эта работа платная, стоимость разработки проекта зависит от перечня и объёма работ. Чтобы сэкономить, можно заказать общий проект совместно с соседями.

Нужно подготовить пакет документов для предприятия, которое будет разрабатывать технические условия подключения, съёмку участка с указанием границ территории, письменное разрешение от владельцев участков, по которым будет проходить трубопроводы к централизованной канализационной системе.

  • Согласовать документы с соответствующими санитарно-эпидемиологическими службами.

Получение разрешений необходимо для того, чтобы не загрязнять стоками землю, грунтовые воды, источники воды. Нужно получать разрешение на проведение трубопровода в Водоканале, СЭС, ГИБДД (если трубы будут проходить под или над дорогой общего назначения), организациями по обслуживанию электрических сетей, газопроводов и других инженерных коммуникаций.

Узнать, кто даёт разрешение на канализацию, нужно в региональном отделении коммунальной службы, которая выполняет водоснабжение и водоотведение на данной территории.

Схема подключения канализации Источник krrot.net

  • Заключить договор с организацией, которая проводит техническое обслуживание и ремонт централизованной системы водоотведения.

Договор заключается между домовладельцем и коммунальным предприятием.

Чтобы подать заключить договор, владелец участка подаёт заявку, сканированный ситуационный план с географической привязкой, топографическую карту участка с нанесёнными коммуникациями (масштаб 1:500), информацию о составе стоков, которые будут вливаться в централизованную систему канализации. В большинстве случаев договор заключается на 18 месяцев или другой срок, указанный в документе.

После монтажа трубопроводов системы водоотведения сети подлежат промывке и дезинфекции. Коммунальное предприятие, которое обслуживает центральную канализационную сеть, подписывает акт технологического присоединения к системе.

Что нужно для получения разрешения на врезку в центральную канализационную сеть

В начале строительства многие задумываются над тем, нужно ли разрешение на строительство канализации. Согласовать проект и работы нужно обязательно, чтобы в будущем не платить штрафы и не демонтировать систему за счёт застройщика.

Подключение канализации Источник cation44.ru

Для получения разрешительных документов необходимо предоставить в соответствующие органы:

  • План земельного участка и план постройки. На планах должна быть указана схема проведения трубопроводов канализационной системы. Её наносит специалист компании, оказывающей услуги геодезической экспертизы.
  • Проектная документация на подключение к централизованной системе канализации. Документ разрабатывается проектировщиком на основе технических условий и ситуационного плана.
  • Подписи соседей. Разрешение соседей на прокладку канализации необходимо в качестве подтверждённого письменного согласия (если трубы будут проходить по соседним участкам).
  • Разрешения служб, инженерные коммуникации которых проходят под участком, где будет проводиться укладка трубопроводов системы водоотведения (тепловые или газовые магистрали, электрические кабеля и пр.).

Образец разрешения на врезку в канализацию можно получить в компании, которая будет заниматься согласованием проекта.

Технические условия подключения к канализации Источник www.ipcziz.ru

Для общего понимания подготовки к строительству и проведению коммуникаций смотрите видео:

Сроки и стоимость оформления необходимых документов

Обязательные расходы, которые ложатся на плечи домовладельца, решившего подключиться к системе центрального водоотведения, состоят из стоимости топографической съёмки, разработки технических условий и затрат на получение согласований различных служб. Затраты на оформление разрешительных документов рассчитываются индивидуально.

Сроки оформления технических условий (или выдача мотивированного отказа) –14 дней. Время на разработку проектной документации определяет копания, которая выполняет эту работу.

Чем грозит несанкционированное подключение канализации

При обнаружении самовольной врезки в централизованную канализационную систему контролирующие органы выносят решение о наложении штрафа на граждан РФ и юридических лиц, нарушивших закон.

Штраф за подключение к канализации без разрешения:

  • Физические лица – 1000-1500 рублей.
  • Юридические лица – 20000-30000 рублей. Должностные лица облагаются штрафом 2000-3000 рублей.

За несанкционированную врезку штраф гарантирован Источник zarubezhom.info

Кроме штрафа, виновники также должны оплатить демонтажные работы и привести участок в первоначальное состояние, а также услуги пользования канализацией за 6 месяцев до момента обнаружения несанкционированного подключения. Эти нормы прописаны в Кодексе РФ об Административных нарушениях.

Ответственность не распространяется на лиц, которые приобрели участок с незаконно подключённой канализационной сетью (если после обнаружения этого факта было заявление от нового домовладельца).

В случае обнаружения самовольной врезки нужно обратиться в коммунальную службу и попробовать узаконить подключение. Если работы были проведены с соблюдением технических норм и правил, то не потребуется перестройка инженерной системы.

В большинстве случаев незаконные работы проводятся без проекта, поэтому новому владельцу потребуется разработка технических документов и согласование их с соответствующими службами. Но все равно нужно это сделать, т.к. при обнаружении незаконной врезки затраты будут гораздо большими.

Проверка подключения канализации Источник tvernews.ru

Полезная информация о правилах пользования канализационной системой в отдельном доме или здании

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о правилах водоснабжения и водоотведения все абоненты и обслуживающие компании обязаны соблюдать ряд требований.

Перед проведением системы канализации нужно заказывать проект и согласовывать врезку в централизованную систему. После получения разрешительных документов с обслуживающей компанией заключается договор.

По правилам типового договора, организация, осуществляющая водоотведение, должна выполнять их транспортировку и переработку, а абонент – следить за составом стоков.

То есть, нельзя сбрасывать в канализацию вещества, опасные для людей и окружающей среды.

Если в производстве или переработке продукции используются вредные и опасные компоненты, то на предприятии должна быть устроена соответствующая система утилизации и переработки. Частные лица тоже не имеют право выливать в канализационную сеть химикаты, нефтепродукты и другие жидкости, требующие особых условий переработки.

Устройство канализации в доме Источник blog.romstal.ro

Стоимость услуг пользования канализационной системой определяется тарифами компании, которая занимается водоотведением. Цена прописывается в договоре, вместе с другими существенными условиями – режимом приёма стоков, порядком учёта сточных вод и отбора для проб, правами и обязанностями сторон и др. При подписании договора также устанавливаются границы ответственности каждой из сторон.

Наглядно про порядок подключения водопровода на участке к частному дому смотрите в видео:

Коротко о главном

У тех, кто строит дом на земельном участке за городом или в черте населённого пункта, есть выбор – автономная канализация или врезка в централизованную систему водоотведения.

При подключении потребуется разработка технической документации и согласование работ с соответствующими службами. Разрешение на присоединение к центральной канализации обеспечивает безопасное и экономичное пользование системой, отсутствие штрафов и других санкций.

Нужно также заключить договор на водоотведение с региональной коммунальной службой, оплачивать услуги транспортировки сточных вод. Несанкционированное подключение к центральной сети влечёт штрафы, демонтаж системы за свой счёт.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Специалист по внутренним коммуникациям, объектов жилого фонда

Дмитрий Никитин

Источник: https://m-strana.ru/articles/razreshenie-na-podklyuchenie-kanalizatsii-k-uchastku/

Образец договора на прочистку канализации для юр. лиц 2020

Договор на организацию канализации

г. __________ __________ г.

Общество с ограниченной ответственность “_____________”, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем “Договор” о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________

2. Сроки выполнения работ

2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.

2.2. Окончание работ – не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.

3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.

3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Цена Договора

4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:

4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.

4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.

4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.

5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7. Досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подрядчик

________________

Юр. адрес: ________________

Почт. адрес: ________________

Тел. ________________

ИНН/ КПП ________________/________________

ОГРН: ________________

Р/с ________________

БИК ________________

e-mail: ________________

Заказчик

________________

Адрес: ________________

Тел. ________________

ИНН/КПП ________________/________________

ОГРН ________________

Р/с ________________________________

БИК ________________

________________

______________________ /________________/

М.П.

________________

_____________________ / ________________ /

Источник: https://gidroprom.org/obrazec-dogovora-na-prochistku-kanalizacii

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: